Приложение 1





Баланс ООО "Эскорт" за 2001г.

Скачать в формате .doc.

Примечание: Для того, чтобы просмотреть документ, нужно "скачать" его на Ваш компьютер, распаковать полученный файл программой WinZip и далее просмотреть в программе MS Word.

Приложение 2: Договор поставки

ДОГОВОР №1
поставки
г. Чебоксары 15 сентября 2002 года
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Абрамова Алексея Валерьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственность "Империал", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Максимова Олега Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить покупателю товар в количестве, качестве, ассортименте и на условиях в соответствии со спецификацией (приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора в срок не позднее 10 дней с момента приема заказа от Заказчика.
Заказчик обязуется оплатить и принять товар в количестве, качестве ассортимента и на условиях в соответствии со спецификацией (приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью данного договора.
Срок оплаты товара: 24 часа с момента получения товара.

2. Цена товара

2.1. Цена товара указана в прайс-листе (приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Изменение цены на товар в течение срока действия договора допускается и согласовывается сторонами.
2.3. Цена товара включает стоимость товара, упаковки, оформление сертификата качества, гигиенического сертификата, свидетельства о соответствии товара системе сертификации ГОСТ Р и другой необходимой документации, а также расходы по транспортировке до места назначения.

3. обязанности сторон

3.1. обязанности продавца:
3.1.1. Принять заказ от Заказчика и согласовать количество, ассортимент, цену товара и дату поставки.
3.1.2. Не позднее 10 дней с момента получения заказа от Заказчика доставить товар последнему по адресу: Чебоксары, Комбинатская 4, вид транспорта: автомобиль.
3.1.3. За свой счет и риск обеспечить отправку товара в собственной таре.
3.2. Обязанности покупателя:
3.2.1. Согласовать с продавцом заказ и передать его факсом.
3.2.2. Принять проданный товар, доставленный по заказу в течении 24 часов с момента его поступления в место назначения.
3.2.3. Предоставить место для размещения товара.
3.2.4. Осуществить проверку по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующий документ: акт сдачи-приемки, накладную.
3.2.5. Сообщить продавцу о замеченных недостатках при приемке товара.
3.2.6. Не позднее трех дней с момента получения товара отгрузить в адрес продавца возвратную тару полностью.
3.2.8. Оплатить стоимость купленного товара полностью
Для осуществления оперативной связи стороны назначают своими представителями следующих лиц:
От продавца:
От покупателя:

4. Порядок расчетов

4.1. Деньги за проданный товар перечисляются на расчетный счет Поставщика в течение 48 часов после подписания акта сдачи-приемки товара.

5. Порядок доставки

5.1. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке при условии надлежащего с ним обращения.
5.2. Поставщик передает Заказчику следующие документы: товарную накладную, свидетельство о происхождении товаров, сертификат качества, гигиенический сертификат, другие документы, предусмотренные настоящим договором.
5.3. Обязательство Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству, качеству товаров считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки представителями Поставщика и Заказчика.

6. Ответственности сторон

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика, последний уплачивает покупателю штраф в размере 2-х процентов от стоимости не поставленного товара, исчисленной согласно спецификации, но не более 5%.
6.2. При дефекте качества товаров Поставщик возвращает покупателю стоимость некачественного товара или заменяет некачественный экземпляр качественным.
6.3. При изменении ассортимента, указанного в спецификации, Поставщик возвращает покупателю разницу от стоимости товара, если фактически поставлен более дешевый товар, чем указано в спецификации.
6.4. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки в виде неустойки, кроме упущенной выгоды.
6.5. При необоснованном отказе от приемки товара Заказчик уплачивает продавцу штраф 10% от стоимости заказа.
6.6. При отказе оплатить купленный товар Заказчик уплачивает продавцу пеню в размере 1 процента от стоимости неоплаченного товара.
6.7. Право собственности на купленный товар переходит заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки.
6.8. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

7. Форс-мажор

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например наводнения, землетрясения, эпидемии или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
7.2. Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. Разрешение споров и применимое право
8.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в государственном арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор распространяется на выполнение неоднократной сделки.
9.2. Срок действия договора с 15 сентября 2002 года по 31 января 2003 года.
9.3. Договор может быть расторгнут:
  1. по соглашению сторон
  2. по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством РФ
  3. по форс-мажорным обстоятельствам.
9.4. Одностороннее расторжение договора не допускается.

10. Изменения и дополнения

Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются в виде приложений к настоящему договору.

11. Приложения к настоящему договору

Приложение №1 - спецификация на одной странице
Приложение №2 - прайс-лист на одной странице

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.











Трубы. Лучшие предложения по трубам водогазопроводным. Спешите. | Где купить сруб оцилиндрованное бревно дома. Дома из оцилиндрованного бревна проекты, адрес. | Полировальная машинка - ручная мешкозашивочная машинка.
Популярные лекции
  • По экономике
  • По финансам
  • По праву
Помощь в написании